Акт о несоответствии

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Город Муром, Владимирская область, Российская Федерация

_______________________________________________________________________ (дата составления акта)

Мы, общество с ограниченной ответственностью "______________", в лице, ________________________________________________________, действующего на основании, _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Застройщик", с одной стороны,

и гр., _______________________ именуемый(-ая) в дальнейшем "Участник долевого строительства", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим актом Застройщик, исполняя обязательства по договору N __ участия в долевом строительстве от "__" ______ 20__ года, передал Участнику долевого строительства в собственность _____________________ <*> квартиру N ____ (далее по тексту — квартира), расположенную на __________ этаже жилого дома по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, 31.

<*> Указывается количество комнат.

Общая площадь указанной квартиры составляет _________, ______ (___________ _________) кв. м (без учета площади лоджий, которая составляет, _____, ______ (______________) кв. м), жилая площадь, _____________________ (____________________) кв. м.

Акт приема передачи при строительстве

Квартира передана Участнику долевого строительства в качественном состоянии. Претензий у Участника долевого строительства по качеству передаваемой квартиры не имеется.

3. Участник долевого строительства получил от Застройщика ключи от квартиры и следующие документы:

— паспорт электрического счетчика ватт-часов активной энергии переменного тока "МЕРКУРИЙ 201";

— ключ от квартирного электрического щита — 2 шт.;

— паспорт на счетчик скоростной крыльчатый холодной воды СКВ-3/15;

— паспорт на счетчик газа объемный диафрагменный;

— руководство по установке и эксплуатации газового котла BAXI MAINFOUR 240F с вложенным гарантийным талоном на котел.

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон исполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Застройщика, второй экземпляр — у Участника долевого строительства, третий — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

Реквизиты и подписи сторон

Застройщик Участник долевого строительства ООО "________________________" Гр. ___________________________, Юридический адрес: "___" ______ ____ года рождения, _______________, г. _________, место рождения: ________________ ул. ________________, д. _____ паспорт гражданина РФ _________, тел.: __________, факс: ______ выданный _______________________ ОГРН _________________________ ________________________________ ИНН ______________,КПП _______ _______________________________, р/с. _________________________ зарегистрированный(-ая) по в ___________________________, адресу: ________________________ к/с. ________________________, _______________, г. ___________, БИК ____________. ул. __________________, д. ____, корп. _____, кв. _________. ______________________________ ____________/________________/ _______________/_______________/

Комментарии:

Акт приемки выполненных работ – документ, заключающийся между двумя контрагентами (заказчиком с одной стороны и непосредственным исполнителем с другой), согласно которому отображаются все виды выполненных, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки.

Составление акта выполненных работ (услуг) является необходимым в случае, когда следует подтвердить факт выполненных работ исполнителем. Данный документ является своеобразным отчетом исполнителя перед заказчиком.

Унифицированной формы акта выполненных работ законодательством не утверждено. Тем не менее, есть два вида официальных форм, по которым отображается факт выполнения работ (форма КС-2), а так же общая сумма денежных средств, затраченных на выполнение работ (форма КС-3). Исходя из этого, все организации имеют возможность самостоятельно разрабатывать удобную для заполнения и использования форму документа о выполненных работах (услугах). В данном случае, целесообразно указать всю необходимую информацию:

  • порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии;
  • дата составления документа;
  • номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ;
  • сроки выполнения оговоренных работ;
  • объемы выполненных работ;
  • общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС);
  • номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги);
  • полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам;
  • оттиск печати обеих заинтересованных организаций;
  • подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Исходя из того, что учетный документ о выполненных работах является двусторонним, его следует в обязательном порядке составлять в двух экземплярах. Один передается заказчику, а второй остается у непосредственного исполнителя прописанных в договоре работ.

Акт приема-передачи квартиры в новостройке образец бланк

Согласно акту выполненных работ производится оплата, сумма которой оговорена в договоре и прописана в самом акте. Возможны случаи, когда заказчик имеет право отказаться от оплаты оговоренной суммы денежных средств. Причиной могут послужить недоработки, браки в работе или ненадлежащее выполнение заказа. В данной ситуации возможно разбирательство, результатом которого, как правило, является устранение всех обнаруженных неполадок, а так же составление нового акта выполненных работ.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Город Муром, Владимирская область, Российская Федерация

_______________________________________________________________________ (дата составления акта)

Мы, общество с ограниченной ответственностью "______________", в лице, ________________________________________________________, действующего на основании, _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Застройщик", с одной стороны,

и гр., _______________________ именуемый(-ая) в дальнейшем "Участник долевого строительства", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим актом Застройщик, исполняя обязательства по договору N __ участия в долевом строительстве от "__" ______ 20__ года, передал Участнику долевого строительства в собственность _____________________ <*> квартиру N ____ (далее по тексту — квартира), расположенную на __________ этаже жилого дома по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Карла Маркса, 31.

<*> Указывается количество комнат.

Общая площадь указанной квартиры составляет _________, ______ (___________ _________) кв. м (без учета площади лоджий, которая составляет, _____, ______ (______________) кв. м), жилая площадь, _____________________ (____________________) кв. м.

2. Квартира передана Участнику долевого строительства в качественном состоянии. Претензий у Участника долевого строительства по качеству передаваемой квартиры не имеется.

3. Участник долевого строительства получил от Застройщика ключи от квартиры и следующие документы:

— паспорт электрического счетчика ватт-часов активной энергии переменного тока "МЕРКУРИЙ 201";

— ключ от квартирного электрического щита — 2 шт.;

— паспорт на счетчик скоростной крыльчатый холодной воды СКВ-3/15;

— паспорт на счетчик газа объемный диафрагменный;

— руководство по установке и эксплуатации газового котла BAXI MAINFOUR 240F с вложенным гарантийным талоном на котел.

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон исполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Застройщика, второй экземпляр — у Участника долевого строительства, третий — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

Реквизиты и подписи сторон

Застройщик Участник долевого строительства ООО "________________________" Гр. ___________________________, Юридический адрес: "___" ______ ____ года рождения, _______________, г. _________, место рождения: ________________ ул. ________________, д.

Передаточный акт (приложение к договору участия в долевом строительстве)

_____ паспорт гражданина РФ _________, тел.: __________, факс: ______ выданный _______________________ ОГРН _________________________ ________________________________ ИНН ______________,КПП _______ _______________________________, р/с. _________________________ зарегистрированный(-ая) по в ___________________________, адресу: ________________________ к/с. ________________________, _______________, г. ___________, БИК ____________. ул. __________________, д. ____, корп. _____, кв. _________. ______________________________ ____________/________________/ _______________/_______________/

Комментарии:

АКТ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Приложение 1 – АПП

Приложение 2 — реквизиты

Приложение 2 — реквизиты

ФИО

проживаю по адресу: г.Липецк, ул.ХХХ, д.ХХХ, кв.ХХХ

зарегистрирована по адресу: г.Липецк, ХХХ

паспорт ХХХХ ХХХХХХ выдан ХХХХ отделом милиции УВД г.Липецка ХХ.ХХ.19ХХ года

начисления произвести через:

Липецкий ОСБ 8593/062СВОИ ДАННЫЕ

ИНН 7707083893СВОИ ДАННЫЕ

БИК 044206604СВОИ ДАННЫЕ

КПП 482202001СВОИ ДАННЫЕ

К/С 30101810800000000604СВОИ ДАННЫЕ

Р/С 30301810035000601300СВОИ ДАННЫЕ

в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г.ЛипецкаСВОИ ДАННЫЕ

ОГРН 1027700132195СВОИ ДАННЫЕ

ОКПО 09156429(может не быть – раньше был) СВОИ ДАННЫЕ

ОКТМО (вроде теперь есть) СВОИ ДАННЫЕ

пластиковая карта НОМЕР СВОИ ДАННЫЕ

номер лицевого счета 408ХХХХХХХХХХХХХХХХХСВОИ ДАННЫЕ

Данные брать в отделении где открыт счет, карта, книжка

Директору ООО «Инстеп»

394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская,

дом.1, офис 513 (офис 212)

от ФИО

398ХХХ, г.Липецк, ул.ХХХ,

дом ХХХ, квартира ХХХ,

телефон: 8-ХХХ,

электронная почта: ХХХ@mail.ru

Здравствуйте

ХХ октября 20ХХ года обществом с ограниченной ответственностью «Инстеп» (именуемое в дальнейшем «застройщик») в лице начальника отдела реализации квартир ООО «Инстеп» и мной, ФИО, ХХ.ХХ.19ХХ года рождения, паспорт ХХХХ ХХХХХХ, выдан ХХХ отделом милиции УВД г.Липецка ХХ.ХХ.ХХХХ года, зарегистрированная по адресу: г.Липецк, ХХХ и проживающая по адресу: г.Липецк, ул.ХХХ, дом ХХХ, квартира ХХХ (именуемая в дальнейшем «участник») был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома №ЛЕХ-Х-ХХ-ХХ (именуемый в дальнейшем «договор»), зарегистрированныЙ в Управлении Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии по Липецкой области.

Объект долевого строительства:

Х-комнатная квартира, расположенная на ХХ этаже в Х секции ХХ-этажного

многоквартирного дома №III-6 (современный адрес: г.Липецк, ул.Хренникова,

дом 5), со строительным номером ХХ (современный номер квартиры ХХХ);

2. 1-комнатная квартира, расположенная на 11 этаже в 1 секции 19-этажного

многоквартирного дома №III-6 (современный адрес: г.Липецк, ул.Хренникова,

дом 5), со строительным номером 74 (современный номер квартиры 314).

Направляю в ваш адрес акт несоответствия объекта долевого строительства с недостатками и замечаниями, обнаруженными мной, ФИО, в ходе предварительной приемки ХХ.ХХ.20ХХ года объекта долевого строительства.

Данный акт является односторонним, так как ваши представители в Липецке подписать его отказались.

Напоминаю вам, что в соответствии с п.5 ст.8 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до

исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных п.2 ст.7 настоящего Федерального закона.

Согласно п.2 ст.7 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в п.1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Прошу вас в соответствии с Федеральным законом РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ и Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей":

1. Устранить обнаруженные недостатки и замечания, предварительно согласовав

со мной срок устранения обнаруженных недостатков и замечаний.

2. После устранения вышеуказанных недостатков и замечаний повторно

письменно уведомить меня, как участника долевого строительства, о

готовности к приему-передаче объекта долевого строительства.

Прошу вас дать в установленные законодательством сроки ответ на мое обращение по адресу: 398ХХХ, г.Липецк, ул.ХХХ, дом ХХХ, квартира ХХХ, предварительно известив меня об отправке на ХХХ@mail.ru и позвонив по телефону 8-ХХХ.

11 марта 2016 года

С уважением,____________ФИО

город Липецк 11 марта 2016 года

АКТ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(согласно ч. 1 ст. 7 и ч.5 ст. 8 Федерального Закона РФ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»)

ООО «Инстеп» (именуемое в дальнейшем «застройщик») в лице представителя __________________________________________________________________, с одной стороны, и ФИО, ХХ.ХХ.19ХХ года рождения, паспорт ХХХХ ХХХХХХ, выдан ХХХ отделом милиции УВД г.Липецка ХХ.ХХ.19ХХ года, зарегистрированной по адресу: г.Липецк, ХХХ и проживающей по адресу: г.Липецк, ул.ХХХ, дом ХХХ, квартира ХХХ (именуемая в дальнейшем «участник») с другой стороны (совместно именуемые в дальнейшем «стороны») в соответствии с Федеральным законом РФ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей" и договором от ХХ октября 20ХХ года №ЛЕХ-Х-ХХ-ХХ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, далее именуемый «договор», составили настоящий перечень о нижеследующем.

Согласно условиям договора объект долевого строительства – квартира строительный номер ХХ (современный номер квартиры ХХХ), расположенная на ХХ этаже в доме №III-6 в Советском районе г.Липецка в районе Елецкого шоссе (современный адрес: г.Липецк, ул.Хренникова, дом 5), а также общее имущество в многоквартирном доме, состав которого указан в проектной документации, имеет следующие недоделки, недостатки и замечания:

1. Не завершено благоустройство придомовой территории за домом (фото..).

2. Перед домом в районе подъезда №2 имеется провал тротуарной плитки –

образовывается лужа (фото …).

3. Не завершена отделка входных групп (фото …).

4. Не завершена отделка подъездов (фото …).

5. Не представлено подвальное помещение. Не представлены общедомовые

приборы учета горячей воды, холодной воды и электроэнергии. Не

представлены паспорта и акты ввода в эксплуатацию общедомовых

приборов учета горячей воды, холодной воды и электроэнергии.

6. Нет электричества по постоянной схеме во всем доме (не представлен акт

ввода электроподстанции в эксплуатацию).

Образцы документов для первичного рынка

Отсутствует на всех этажах система отопления (нет труб и батарей) в

помещениях вспомогательного назначения (колясочных) подъезда №3,

которая должна быть согласно проектной документации (приложение 1,

фото …).

Нет отопления в подъезде №3 (трубы и батареи холодные).

9. Нет пандуса для спуска-подъёма колясок в подъезде №3 (фото …).

10. Отсутствуют почтовые ящики (фото …).

11. Не представлены и не переданы ключи от запасной подъездной двери,

ключи от домофона, ключи от квартиры. Вызов из домофона в квартиру

и разговор не работают.

12. Не работают грузовой и пассажирский лифт в подъезде №3.

13. Нет пожарной сигнализации (не работает) в помещениях общего

пользования, пусты пожарные щитки на 11 этаже подъезда №3 (фото …).

14. Отсутствуют на всех этажах двери в технические помещения

(колясочные) между лифтовой площадкой и площадкой квартир

подъезда №3, которые должны быть согласно проектной документации

(приложение 2, фото …).

15. Не представлены паспорта на установленные внутри квартиры приборы

учёта горячей воды, холодной воды и электроэнергии. Счетчики старые

16. В нарушение п.2.2 договора в квартире вместо 1 (одной) единой

мультисистемы кондиционирования установлены 2 (два) отдельных

кондиционера (фото …).

17. Не представлены паспорта, гарантийные талоны, договора

обслуживания и пульты от кондиционеров. Не представлена

работоспособность кондиционеров.

В нарушение п.6.4 договора в паспортах на кондиционеры датой начала

гарантийного срока стоит день ввода кондиционеров в эксплуатацию —

25.11.2015 года вместо даты дня подписания передаточного акта.

18. Не переданы 3 (три) терморегулятора на батареи отопления.

19. Не работает пожарная сигнализация в квартире.

20. Не представлен пульт пожарной сигнализации, расположенный в

подъезде №4.

21. Не представлены технический паспорт, кадастровый паспорт и

финансовая справка расчета для предъявления в ФНС.

22. В нарушение СНиП 3.03.01-87 между стеновыми панелями и оконными

рамами и дверной входной коробкой имеются пространства, заложенные

битым кирпичом и кусками пенопласта (фото …) .

23. Другие замечания.

Также обращаю ваше внимание, что согласно п.3.3 договора до сих пор со мной не произведен расчет по инвестируемой площади объекта долевого строительства по данным БТИ, получившейся меньше чем на 1% от изначально оплаченной.

Застройщик (представитель застройщика):

____________________ / ______________________________________

Участник долевого строительства:

____________________/ ______________________________________

Приложение 1

Приложение 2

Советский районный суд

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.54

Заявитель:

Ответчик: начальник РЭР №02 филиала «Воронежский» ОАО «Славянка»

398000, г. Липецк, ул. Гагарина, д.80

1. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

1. Заявление о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (Образец №1);
2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени Застройщика, технического Заказчика (в случае, если Заявитель не является техническим Заказчиком и (или) Застройщиком) (Образец доверенности №3);
3. Копия задания на выполнение инженерных изысканий;
4. Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ (должно быть заверено Заказчиком либо Исполнителем работ);
5. Копия акта приемки выполненных работ по подготовке результатов инженерных изысканий;
6. Расчет сметной стоимости разработки материалов инженерных изысканий, составленный по сборникам базовых цен, в ценах 2001 года, с указанием таблицы сборника, пункта в таблице, обозначением применяемых коэффициентов (кроме документации для жилых домов); 7. Результаты инженерных изысканий в печатном и электронном виде. Электронный вариант на диске, выполненный в формате в формате PDF или AutoCAD.

2. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (Образец №1);
2. Опись передаваемой проектной документации;
3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени Застройщика, технического Заказчика (в случае, если Заявитель не является техническим Заказчиком и (или) Застройщиком) (Образец доверенности №3);
4. Копия задания на выполнение проектной документации;
5. Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по выполнению проектной документации, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ (должно быть заверено Заказчиком либо Исполнителем работ);
6. Копия акта приемки выполненных работ по подготовке проектной документации;
7. Письмо Заказчика о согласовании всех технических решений (Образец №5) (только для бюджетных объектов);
8. Расчет сметной стоимости разработки проектной документации, составленный по сборникам базовых цен, в ценах 2001 года, с указанием таблицы сборника, пункта в таблице, обозначением применяемых коэффициентов (кроме документации для жилых домов);
9. Копия положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с указанием его реквизитов;
10. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации (ППРФ №87 от 16.02.2008 г.);
11. Электронный вариант проектной документации на диске, выполненный в формате в формате PDF или AutoCAD (на диске должна быть общая папка с названием проектной документации в соответствии с титульным листом).

3. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Образец №1);
2. Опись передаваемой проектной документации;
3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени Застройщика, технического Заказчика (в случае, если Заявитель не является техническим Заказчиком и (или) Застройщиком) (Образец №3);
4. Копия задания на выполнение проектной документации;
5. Копия задания на выполнение результатов инженерных изысканий;
6. Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерных изысканий, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ; (должно быть заверено Заказчиком либо Исполнителем работ);
7. Копии актов приемки выполненных работ по подготовке проектной документации и результатов инженерных изысканий;
8. Письмо Заказчика о согласовании всех технических решений (Образец №5) (только для бюджетных объектов);
9. Расчет сметной стоимости разработки проектной документации, составленный по сборникам базовых цен, в ценах 2001 года, с указанием таблицы сборника, пункта в таблице, обозначением применяемых коэффициентов (кроме документации для жилых домов);
10. Результаты инженерных изысканий;
11. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации Федерации (ППРФ №87 от 16.02.2008 г.);
12. Электронный вариант проектной документации и результатов инженерных изысканий на диске, выполненный в формате в формате PDF или AutoCAD (на диске должна быть общая папка с названием проектной документации в соответствии с титульным листом).

4. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения ПОВТОРНОЙ государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в связи с корректировкой проектных решений

1. Заявление о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Образец №7);
2. Опись передаваемой проектной документации;
3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени Застройщика, технического Заказчика (в случае, если Заявитель не является техническим Заказчиком и (или) Застройщиком) (Образец №3);
4.

Образец акта несоответствия объекта долевого строительства

Копия задания на выполнение корректировки проектной документации;
5. Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерных изысканий, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ; (должно быть заверено Заказчиком либо Исполнителем работ);
6. Копии актов приемки выполненных работ по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям;
7. Письмо о согласовании всех технических решений (Образец №5) (только для бюджетных объектов);
8. Копия справки* (Разъяснение №8) с описанием изменений, внесенных в проектную документацию (оригинал должен находиться в составе общей пояснительной записки);
9. Копия договора на проведение первичной государственной экспертизы;
10. Копия положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
11. Результаты инженерных изысканий (при необходимости);
12. Откорректированная проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации (ППРФ №87 от 16.02.2008 г.);
13. Электронный вариант проекта на диске, выполненный в формате в формате PDF или AutoCAD (на диске должна быть общая папка с названием проектной документации в соответствии с титульным листом).

5. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения ПОВТОРНОЙ государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий после отрицательного заключения

1. Заявление о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Образец №9);
2. Опись передаваемой проектной документации;
3. Документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени Застройщика, технического Заказчика (в случае, если заявитель не является техническим Заказчиком и (или) Застройщиком) (Образец №3);
4. Копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерных изысканий, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ; (должно быть заверено Заказчиком либо Исполнителем работ);
5. Копии актов приемки выполненных работ по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям;
6. Письмо о согласовании всех технических решений (Образец №5) (только для бюджетных объектов);
7. Копия справки* (Разъяснение №8) с описанием изменений, внесенных в проектную документацию (оригинал должен находиться в составе общей пояснительной записки);
8. Копия договора на проведение первичной государственной экспертизы;
9. Результаты инженерных изысканий;
10. Копия отрицательного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации с указанием его реквизитов;
11. Ответы на замечания (Образец №10);
12. Откорректированная проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации (ППРФ №87 от 16.02.2008 г.);
13. Электронный вариант проекта на диске, выполненный в формате в формате PDF или AutoCAD (на диске должна быть общая папка с названием проектной документации в соответствии с титульным листом);

6. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (проверки сметной стоимости) одновременно с проведением государственной экспертизы объектов капитального строительства

1. Заявление о проведении проверки сметной стоимости (Образец №11);
2. Решение по объекту капитального строительства:
в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации – нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
— письмо о согласовании проектной документации, в соответствии с подпунктом "б" пункта 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427;
в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями – нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы, иное решение Правительства Российской Федерации, содержащее информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;
в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности – решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) – решение, принятое в порядке, установленном соответствующей целевой программой в методике, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), и содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности.
В случае отсутствия решения по объекту капитального строительства, а также в случае если сметная стоимость объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением по объекту капитального строительства:
— письмо руководителя органа исполнительной власти – субъекта бюджетного планирования, подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках.
В случае, подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства объекта капитального строительства:
— решение (акт) руководителя соответствующего органа исполнительной власти (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее разбивку сметной стоимости объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства.
3. Сметная документация. Ведомость объемов работ должна быть выполнена по образцу.

7. Перечень документов, представляемых заявителем для проведения проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ

1. Заявление на проверку достоверности стоимости проектных и (или) изыскательских работ (Образец №12);
2. Технико-экономические показатели объекта (исходные данные для проектирования по каждому пункту сметы), утвержденные заказчиком;
3. Техническое задание на выполнение проектной документации, утвержденное заказчиком;
4. Смета на выполнение проектной документации;
5. Техническое задание на выполнение результатов инженерных, утвержденное заказчиком;
6. Смета на выполнение результатов инженерных изысканий;
7. Сводный сметный расчет;
8. Схематическое изображение объекта.

« Назад

Вам также может понравиться

About the Author: admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *